广东舞蹈戏剧职业学院佛山校区综合教学楼设计施工总承包（ EPC ）项目招标公告
根据 广东省企业投资项目备案证（证号： 2019-440605-83-03-040939） 批准， 广东舞蹈戏剧职业学院 现对 广东舞蹈戏剧职业学院佛山校区综合教学楼设计施工总承包（EPC）项目 进行公开招标。
一、工程名称： 广东舞蹈戏剧职业学院佛山校区综合教学楼设计施工总承包（ EPC ）项目
二、招标单位： 广东舞蹈戏剧职业学院
联系人 ： 叶老师 联系电话： 0757-85583372
招标代理机构： 公诚管理咨询有限公司
联系人：祝水全、郭健汉、何照新、宋荣焕、罗俊
联系电话： 0757-82724379、 18928682678
招标监督机构： 广东舞蹈戏剧职业学院
监管电话： 0757-85583610
三、建设地点：广东舞蹈戏剧职业学院佛山校区内
四、项目概况： 广东舞蹈戏剧职业学院佛山校区综合教学楼总建筑面积约 2.2万平方米（地上九层约 1.9万平方米，地下一层约 0.3万平方米），建筑高度约 42.4米。 EPC工程总承包费约 6784.7575万元。建设内容包括但不限于：土石方、三通一平、基坑开挖、基础、主体工程的土建、外立面装饰、给排水、电气、消防、暖通、室内装修、弱电智能化及配套工程等。
五、标段划分及各标段招标内容和招标控制价：
1 、项目编号： 06-04-04A-2020-D-E16978
2 、标段划分： 本工程设 1 个标段。
3 、招标内容：
广东舞蹈戏剧职业学院佛山校区综合教学楼设计施工总承包（ EPC）项目，根据发包人基础资料、设计任务书和工程管理要求，承包人负责：本项目的施工图设计并协助甲方办理施工图审查、办理施工前的所有报建工作、土建 (含基坑支护及基坑土石方开挖回填 )、装修、给水、排水、排污、电气、消防、通风与空调、电梯、配套市政、园林绿化工程、三通一平、土石方运送到校内 1公里范围内、施工用电接入、施工用水接入等的设计施工总承包（ EPC）及办理所有竣工验收手续，具体以发包人确认的设计施工图及工程预算书为准。包括但不限于以下内容（具体内容详见合同协议书）：
3.1 设计部分
完成本项目范围内所有的设计工作，包括但不限于以下工作：
①负责本项目范围内所有建设内容（包括但不限于土建工程、装饰装修工程、机电安装工程、智能化系统、消防系统、给排水工程、人防工程等）的施工图设计等；
②完成包括但不限于本项目范围内涉及施工图审查等的所有规划、建筑、技术、专项等各类报建配合、协调工作；配合施工单位完成竣工图编制。
③如承包人不具备项目中各专业部分的相应资质，承包人应在征得发包人同意后专业分包给具备相关资质的单位并签订分包合同；
④除按合同规定的时间和要求向发包人提交设计成果文件外，还应承担工程施工过程直至竣工验收前的设计服务（包含设计变更）等工作，保证设计变更满足施工进度要求。
3.2 施工部分
完成本项目范围内所有的施工工作，包括但不限于以下工作：
①负责在施工实施建设阶段按施工图采购、安装、竣工验收、资料编制归档、交付使用手续办理等以及发包人要求协助办理的事务等，具体以发包人确认的施工图及工程预算书、工作委托单、竣工图为准；
②负责施工图预算、结算等造价文件的编制工作，并负责送审、配合评审工作，最终以甲方委托的第三方审核结果为准。
③协助办理工程开工及验收所需的各项报监、报建、报验手续，包括但不限于办理施工许可证 (或临时施工许可 )、报监手续、余泥排放证、排污手续、排水许可证、临水临电、水电气等专业报建报装、分部分项工程验收、消防验收、质量验收等工作，并支付办理上述工作所产生的费用除有相关文件规定须由发包人支付外，其余费用均由承包人承担。
④完成按有关规定应由承包人负责的检验监测工作，及配合发包人委托的第三方检测工作；
⑤负责施工期间至移交前的场地管理、保安、保洁、防噪音、防扬尘及绿化养护等管理工作；负责设置卫生垃圾池和建筑垃圾外运工作；负责设置施工污水收集过滤系统，保证污水排放不得影响周边环境；配合发包人做好各项迎检工作，对场地进行清扫和布置；
⑥负责竣工图编制及规划验收报批文件、设计变更（含造价分析）及现场技术指导；
⑦负责项目红线范围内的场地围蔽施工及至本合同项下全部工程移交前的保修维护工作；
⑧严格按照相关规范及项目实施计划要求，组织本项目的整体竣工验收及备案和整体工程资料汇总及整理归档工作，包括结算资料整理汇总等。
⑨ 组织联合相关单位及主管部门，联合测绘、联合审图、联合验收等
本工程按发包人与承包人共同确认的施工设计图纸及施工预算价，总价包干，结算时除发包人引起的工程变更、设计变更、本工程的规费外，不再调整。
3.3 质量要求
设计要求：符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章，设计深度需达到住建部《建设工程设计文件编制深度规定（ 2016年版）》施工图设计深度的有关规定。
施工要求：执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准，承诺达到 市级建设工程优质奖标准。
工程质量标准：合格。
3.4 工期：
（一）设计工期： 40日历天。具体为： ① 中标人应在合同签订后 10日内完成基坑部分的设计图纸，并通过审图机构的审核； ② 中标人应在合同签订后 40日内完成施工图设计（含预算编制），并通过审图机构的审核。
（二）施工工期： 360日历天。计划 2020年 12月 20日前取得基坑施工许可证并开工； 2021年 12月 15日完工。
4 、招标控制价：人民币 6784.7575万元 [其中：设计费的控制价为： 114 万元；建安工程费的控制价为： 6670.7575万元 ]。
六、资金来源： 自筹资金
七、招标公告发布时间、投标登记及发售招标文件时间：
招标公告发布日期（含本日）： 2020年 10 月 21 日至 2020年 10 月 27 日
投标登记及发售招标文件开始日期（含本日）：2020年 10 月 21 日
投标登记及发售招标文件截止日期（含本日）：2020年 10 月 27 日
投标登记及发售招标文件时间：上午： 9:30-11:30 ，下午： 14:00-16:00 。
如投标登记参加投标的申请人数量过少不足以形成充分竞争时，招标人在确认正式投标人之前，可以发出补充公告，适当延长投标登记时间。
八、 投标登记及购买招标文件地点、所需材料及相关费用：
1 、 投标登记及购买招标文件地点：广州公共资源交易中心（ 广州市天河区天润路 333号 ）投标登记窗口。
2 、 投标登记及购买招标文件时应提交下列资料：
（1）法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（非法定代表人投标登记时提供）、本人身份证原件（若联合体投标的、由联合体主办方出具）。
（2）填妥并盖章的《投标登记申请表》两份（若联合体投标的，可由联合体主办方盖章、签字，投标人名称应填写联合体各方的单位全称） 【注：该表中项目负责人只须填写 本项目负责人 （兼施工项目负责人） 姓名， 项目负责人 、安全员须为投标人在广州市房建和市政企业库在册人员；联合体投标的，只须在投标人名称（企业编号）栏中填写联合体各方的单位全称，格式为：（主） XXXX 公司（企业编号）（成）XXXX 公司（企业编号），由联合体主办方按格式规定签字、盖章即可】， 表格可从广州公共资源交易中心网站 (http:/ www.gzggzy.cn ) 服务指南栏目下载，逾期不受理。
（3）联合体共同投标协议（如为联合体投标需提供 , 格式按招标公告附件二）。
（4）企业营业执照。（复印件加盖公章，若联合体投标的，双方均需提供）。
（5）招标文件费：购买招标文件每套人民币 500 元，由收款机构开具收款证明。
九、投标人合格条件：
1 、投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。
2 、投标人 （联合体各成员） 均具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。
3 、 投标人（若为联合体投标，指承担施工任务的单位）持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。
4 、 投标人同时具有承接本项目所需的建设行政主管部门颁发的以下资质 ：
4.1 、工程设计资质（若为联合体投标，指承担设计任务的单位），具备以下①、②、③、 ④项设计资质之一：
①工程设计综合甲级资质；
②建筑行业设计甲级资质；
③建筑行业（建筑工程）专业设计甲级资质；
④建筑设计事务所资质。
4.2 、工程施工资质（若为联合体投标，指承担施工任务的单位）：具有承接本工程所需的 建筑工程 施工总承包 三 级（或以上）资质；
注：①施工资质标准按照建市[2014]159号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市 [2015]154 号）承接工程，并按《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》 (建市 [2016]226号 )执行。
②经招标人同意，中标人可以把中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给具有相应资质和能力的专业单位实施，但不得再次分包。
5 、主要负责人资格要求：
5.1投标人拟担任本工程项目负责人（兼施工项目负责人）为：具备 建筑工程 专业 贰级（或以上） 注册建造师资格 （不包括建造师临时执业证书） ；项目负责人持有在有效期内的 安全生产考核合格证（ B 类） 或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页；
注：建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》要求；项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人。
5.2投标人拟担任本项目设计负责人须具备 一级注册建筑师 资格 ， 设计负责人与项目负责人不能为同一人 。
6、 投标人（或联合体主办方） 专职安全人员须具有在有效期内的 安全生产考核合格证书（ C 类） ，或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。项目负责人和安全员不为同一人。
8 、 关于联合体投标：
8.1 允许联合体投标，但只接受最多由2家单位（即1家设计单位和1家施工单位）组成的联合体，且应以承接施工任务的一方为主办方，并签定联合体共同投标协议（格式按附件二）。 联合体共同投标协议应明确约定各方拟承担的工作和责任。
8.2联合体的资格条件按联合体任务分工进行评审，其中工程施工资质、安全生产许可证、专职安全员、项目负责人、类似项目施工业绩以承接施工任务的主办方为准；工程设计资质、设计负责人以承接设计任务的成员单位为准。
8.3联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目的投标。
10. 投标人（含联合体各方）未出现以下情形：与其它投标人（含联合体各方）的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的（按投标人提供的《投标申请人声明》第十条内容进行评审）。
注： 未在招标公告第九条单列的资审合格条件，不作为资审不合格的依据。
十、资格审查方式：
本工程采用资格后审方式，由评标委员会负责资格审查。
十一 、满足资格审查合格条件的投标人不足 3名或通过有效性审查的投标人不足 3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。
十二、本工程实行限额投资、全过程限额设计和施工。本工程结算金额不得超过经有权审核部门（或招标人指定的第三方咨询机构）审批的相应的概算金额。
十三、投标经济补偿
本项目不进行经济补偿
十四、其他事项
1、前期服务机构：
（1）勘察单位：广州地质勘察基础工程公司
（2）建设方案设计：华南创图设计有限公司
（3）初步设计：广东名都设计有限公司
（4）可行性研究：广东华南建筑设计研究院有限公司
（5）规划条件变更设计：佛山市岭南建筑设计咨询有限公司
（6）修建性详细规划设计和单体设计：佛山市岭南建筑设计咨询有限公司
（7）人防设计：华优建筑设计有限责任公司广州分公司
2、投标时是否需要提交 设计模型： 不需要 。
3、参加投标之前，投标人应查询企业诚信档案、拟报项目负责人的使用状态，以免出现企业诚信档案、拟报项目负责人不能被使用的问题。上述情况有可能导致投标信息无法录入广州公共资源交易中心交易服务系统。如出现上述情况，投标人有可能失去投标机会，因其可能所引起的一切后果由投标人自行承担。
[注释]如果前期服务机构参加本次投标，应将本公告发布前最终完成的工作成果（含电子文件）在招标人发布招标公告的同时 （发布招标文件时） 提供给所有投标人参考，否则前期参与的服务机构中标无效。
十五 、潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标内容有异议的，向招标人书面提出。异议受理部门： 广东舞蹈戏剧职业学院 ；电话： 0757-85583372 ；地址： 佛山市南海区狮山镇高尔夫路广东舞蹈戏剧职业学院。
十六、 本公告在广州公共资源交易网（网址： http://www.gzggzy.cn）、广东省招标投标监管网（网址： http://www.gdzbtb.gov.cn/）和中国招标投标公共服务平台（网址： http://www.cebpubservice.com/）发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易网发布。
招标人： 广东舞蹈戏剧职业学院
招标代理机构： 公诚管理咨询有限公司
日 期： 2020年 10月 21日
附件一：
广东舞蹈戏剧职业学院：
本公司就参加 投标工作，作出郑重声明：
一、本公司保证投标登记材料及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。
二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。
三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标登记截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在投标登记截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。 本公司没有被人民法院列为失信被执行人名单。
四、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业投标登记一年，对责任项目负责人暂停投标登记二年。多次违规的，暂停投标登记二至三年，并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目负责人的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。
五、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的前期工作、招标文件编写、监理工作；本公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。
六、本公司保证本项目拟派的项目负责人和安全员没有在其他在建项目中任职。
七、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定；按照行政主管部门的规定发包劳务或使用自有劳务队伍。
八、我单位承诺不存在下列情形：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人；
（5）为本招标项目提供招标代理服务的；
（6）被责令停业的；
（7）被暂停或取消投标资格的；
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。
九、本公司投标时选用绿色生产达标企业生产的混凝土，中标后将使用绿色生产达标企业生产的混凝土，若不遵守承诺，自愿按不履行合同约定处理。
十、与本公司（含联合体各方）单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括： 。（注：本条由投标申请人如实填写，如有，应列出全部相关单位的名称；如无，则填写“无”。）
本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。
特此声明
声明企业(企业公章 ) ：
法定代表人（签字或盖章）：
年 月 日
注：联合体投标的，“声明企业”应填写联合体各方的单位全称【格式表示为： ( 主)XXXX公司(成 )XXXX公司】由联合体主办方盖章，“ 法定代表人 ”可由联合体主办方签字或盖章即可。
附件二：
联合体共同投标协议
（满足施工资质要求的单位名称、满足设计资质要求的单位名称）自愿组成联合体，共同参加 （项目名称） 投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、 （满足施工资质要求的单位名称）为联合体主办方。
2、联合体主办方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4 、联合体各成员单位内部的职责分工如下：
① （满足施工资质要求的单位名称）：作为本项目总负责单位，除承担本项目的施工外，还对本招标项目的进度、质量、安全、投资控制、管理、协调等负全责，具体按合同要求。
② （满足设计资质要求的单位名称）：主要承担本项目的设计工作，具体按合同要求。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
主办方名称： （盖单位章）
法定代表人： （签字或盖章）
成员名称： （盖单位章）
法定代表人： （签字或盖章）
年 月 日
注：单独投标的，无需提交本协议书。
