开阳县人民法院审判庭项目工程招标公告

　　开阳县人民法院审判庭项目工程招标公告

　　1、开阳县人民法院审判庭项目工程，已由贵州省发展和改革委员会批准建设。现决定对该项目的 施工 工程进行招标，择优选定承包人。

　　2、本次招标工程项目的概况如下：

　　(1)工程建设地点：开阳县城关镇

　　(2)招标工程项目的情况：

　　①项目总投资：2775万元 结构类型：框架结构 层数：6 层

　　②项目资金来源： 政府投资:100.0%

　　③工期：240 日历天。

　　④工程质量要求达到国家规范标准施工验收规范标准。

　　3、招标范围：

　　工程地点：开阳县城关镇，建筑规模：10270平方米，层数5层，工期240天，招标范围：本工程施工图上指定内容及工程量清单内容。1个标段。

　　4、本次招标资格审查方式采用 资格预审。资格预审采用 合格制。

　　5、凡对本工程感兴趣的施工企业均可向招标人提出资格预审申请，只有资格预审合格的投标申请人才能参加投标。

　　6、投标申请人必须是具备建设行政主管部门核发的具备建设行政主管部门核发的房屋建筑工程施工总承包贰级和消防设施工程专业承包二级及以上资质，近三年企业类似业绩2个。 和具有足够资产及能力来有效的履行合同的企业 (不接受联合体) 。

　　7、项目负责人必须是具备具备建筑工程(专业)贰级建造师资格，近三年项目经理类似业绩2个。

　　8、投标报名：

　　(1)网上报名时间为：2012-06-28 至 2012-07-08 16:00:00 。

　　(2)投标人可在投标报名时间内采用网上报名。

　　网上报名网址：http://jyzx.gyjsw.com.cn

　　9、报名后投标申请人可从 http://jyzx.gyjsw.com.cn 获取资格预审文件。

　　文件获取开始时间为： 2012-07-02 00:00:00 文件获取截止时间为： 2012-07-06 17:30:20

　　温馨提示：招标人(招标代理公司)如在规定时间内未能在系统中提供资格预审文件的购买和下载，请与招标人(招标代理公司)联系，并注意登录系统查看购买下载信息。

　　10、发布公告的媒介

　　本次招标公告同时在贵州工程建设信息网及 贵州省招标投标网 上发布。

　　11、资格预审申请书必须经密封后，在指定时间(详见资格预审文件)前送达 贵阳建设工程交易中心 。迟到的申请书将被拒绝。

　　12、凡资格预审合格被邀请参加投标的申请人，请按照资格预审合格通知的时间到贵阳市建设工程电子招投标系统(http://gtms.gyjsw.com.cn)购取招标文件及有关资料。

　　13、有关本项目投标的事宜，请与招标人或招标代理机构联系。

　　14、备注：