一、上犹县人民法院的 审判大楼 工程已由上级行政主管部门准予建设。现决定对该项目的工程施工进行公开招标，择优选定承包人。
二、本次招标工程项目概况如下：
⑴项目性质 房屋建筑工程 ⑵工程规模 建筑面积约10250m2。
⑶结构类型 框架结构 ⑷层数与高度 10层/42.7M（详见图纸）
⑸招标范围 上犹县人民法院审判大楼工程工程量清单及施工图纸所涵盖范围
⑹标段划分 1 个标段 ⑺项目总投资 约1500万元。
⑻资金来源及性质 财政资金 ⑼资金落实情况 已到位
⑽计划开工日期为 2010 年 02 月，竣工日期为 2011 年 02 月，总工期 360 日历天；
⑾工程建设地点 上犹县犹江大道
⑿工程质量要求达到国家施工验收规范 市优 标准，工程奖项 / 工程奖。
三、投标申请人及项目经理的专业类别和资质等级要求：
企业资质要求:具备建设行政主管部门核发的 房建工程施工总承包二级（含二级）及以上资质，具有足够资产及能力，能有效地履行合同的施工企业可参加本招标工程项目的投标。
拟派项目负责人必须为房屋建筑工程二级以上（含二级）资质的建造师、且至开标之日止24个月内获得市级优良工程奖的荣誉证书（获奖证书和颁奖文件内容必须相一致，必须是同一专业工程，否则无效）。
四、资格审查方式、条件、标准和应提供的相关材料名称：
本工程采用资格后审方式（即截标后资格审查），投标申请人须提供以下证件及资料原件：
①、企业营业执照；②、企业资质证书；③、企业安全生产许可证；④、市政或房建专业项目经理或注册建造师资质证书及安全生产考核合格证；⑤、法定代表人证书或委托代理人授权书（委托代理人须是本单位正式职工，并出具劳动主管部门已备案的劳动聘用合同并附本人身份证）⑥、赣州市范围外的投标单位应提供投标截止时间之前二十日内企业所在地建设行政主管部门出具的“无拖欠农民工工资情况”证明；⑦、施工员、质检员、造价员（预算员）的岗位证书（或资格证书）和专职安全员安全生产考核合格证书；⑧外埠来赣的投标人应在开标时持有江西省建设行政主管部门办理的本项目投标备案手续材料原件，否则不接受所递交的投标文件.详见招标文件.
五、购买招标文件的时间、地点和方式及费用:
招标人在2009年12月17日（上午：9：00-12：00，下午15：00-17：00）不记名发售招标文件，发售地点：上犹县招标投标中心建设工程招标文件发售处。招标文件500元、图纸光盘100元、软件使用费200元，售后均不退。
六、有关本项目招标的其它事宜：
（1）有关本项目投标的其他事宜，请与招标人或招标代理机构联系。
（2） 如因招标人资料等原因而引起招标活动时间变动，招标人将在赣州市招标投标中心网站(http://www.gzzbtbzx.com)发布。
（3） 施工进度：按施工合同工期约定每延误一天竣工，罚款1000元
招标人： 上犹县人民法院（章） 法定代表人：傅勇辉（章）
办公地址： 上犹县人民法院
邮政编码： 341200 联系电话： 13576779636
传真： / 联系人： 曾祥盛
招标代理机构：赣州市中韵工程咨询监理有限公司 法定代表人： 黄涌
办公地址： 石城县琴江镇景山巷七号
邮政编码： 341800 联系电话： 13870768198
传真： / 联系人： 杨华英
招投标监督单位：上犹县建设工程招标投标办公室
受理投诉电话：0797-8542463
